建设工程施工合同纠纷 （2018）新29民终259号
裁判要旨
中石油阿克苏分公司是在��案工程招、投标后与克拉玛依安泰公司签订的《建设工程施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，属于合法有效合同，双方均应按照合同约定履行。中石油阿克苏分公司因克拉玛依安泰公司未按合同约定工期及时交工验收而要求克拉玛依安泰公司支付违约金109786.129元的诉讼请求，虽然克拉玛依安泰公司进场施工的时间是自2014年8月27日起至2015年2月9日止，但是克拉玛依安泰公司于2014年8月27日进场施工时，中石油阿克苏分公司并未取得施工许可证，且中石油阿克苏分公司未按照合同约定在开工前7日内做好建设场地的土石方平整、障碍物清除、接通施工现场水源、电源和运输道路等工作；按照合同约定，中石油阿克苏分公司未做好进场前的上述工作可以相应顺延工期；施工许可证是在2014年10月15日才取得，而合同约定的工期为自开工报告签发之日起120个日历天完成，若从2014年10月15日开始计算工期，克拉玛依安泰公司于2015年2月9日完工，并未超过合同约定的120个日历天的工期；中石油阿克苏分公司及监理单位于2015年2月3日组织了第一次验收，随后克拉玛依安泰公司提交了大部分竣工资料，但未
摘要
中国石油天然气股份有限公司新疆阿克苏销售分公司与克拉玛依安泰炼化工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民 事 判 决 书（2018）新29民终259号上诉人（原审原告）：中国石油天然气股份有限公司新疆阿克苏销售分公司，住所地新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路7号。法定代表人：吕品，该公司经理。委托诉讼代理人：张海萍，新疆民祥律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱军山，男，1986年5月9日出生，汉族，该公司网络开发中心科员，住新疆阿克苏市。被上诉人（原审被告）：克拉玛依……