建设工程施工合同纠纷 （2016）吉06民终317号

畅达公司经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其放弃相应的举证、质证和抗辩的权利。中建六局公司与畅达公司2015年2月10日签订的中国建筑鹤大高速公路项目ZT14标桥梁结构劳务施工合同、8月28日签订的施工协议均是当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规强制性规定，均为有效合同。合同签订后，双方应按约定履行各自的义务。因合同约定如畅达公司未按约定工期完工，中建六局公司有权解除合同。故中建六局公司要求解除中国建筑鹤大高速公路项目ZT14标桥梁结构劳务施工合同的请求应予支持。由于畅达公司未按约定工期完工，中建六局公司有权依据合同约定要求畅达公司给付违约金并赔偿损失，关于违约金的数额可按约定标准计算。虽然中建六局公司有权依据合同约定要求畅达公司承担赔偿责任，但因其提交的证据不足以证明损失的实际金额。故对损失数额无法确认，对其要求赔偿损失的请求不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条“依法成立的合同，自成立时生效。……”、第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……”、第九十三条第二款“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除

畅达公司经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其放弃相应的举证、质证和抗辩的权利。中建六局公司与畅达公司2015年2月10日签订的中国建筑鹤大高速公路项目ZT14标桥梁结构劳务施工合同、8月28日签订的施工协议均是当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规强制性规定，均为有效合同。合同签订后，双方应按约定履行各自的义务。因合同约定如畅达公司未按约定工期完工，中建六局公司有权解除合同。故中建六局公司要求解除中国建筑鹤大高速公路项目ZT14标桥梁结构劳务施工合同的请求应予支持。由于畅达公司未按约定工期完工，中建六局公司有权依据合同约定要求畅达公司给付违约金并赔偿损失，关于违约金的数额可

吉林省白山市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）吉06民终317号上诉人（原审被告）：吉林省畅达市政工程有限公司。住所：吉林省长春市。法定代表人：任宗，总经理。委托代理人：王朝君，吉林常春律师事务所律师。委托代理人：王振华，吉林常春律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：中国建筑第六工程局有限公司。住所：天津市。法定代表人：吴春军，董事长。委托代理人：刘国庆，中国建筑第六工程局有限公司职员。委……