装饰装修合同纠纷 （2018）琼97民终634号

任刚、华宁分公司于2017年3月27日签订的《装饰工程合同书》，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。合同签订后，任刚按时支付工程的首期款10000元，华宁分公司也于2017年4月2日进场施工。现任刚以华宁分公司未按时完成工程且工程存在质量问题为由要求华宁分公司承担违约责任，而华宁分公司以任刚未按时支付工程款违约在先为由提出抗辩。根据合同的约定施工期限为60日，即自实际入场施工之日2017年4月2日起至2017年6月1日止。在无特殊情况下，华宁分公司应于2017年6月1日前按质、按量完成施工、安装工作，并交付给任刚；任刚应于木工施工组织进场前支付第二笔工程款即8000元。但直到发生纠纷导致停工之日（2017年7月27日），华宁分公司仍未完成工程，其行为已构成违约，应根据合同的约定承担违约责任，即每逾期一日按工程余款的1%支付违约金。鉴于任刚、华宁分公司在装修过程中发生纠纷并于2017年7月27日停工，导致合同不能继续履行，故华宁分公司应支付逾期违约金至2017年7月27日止。任刚要求支付至本案开庭之日止，一审法院不予采纳。因此，华

任刚与广州市华宁装饰工程有限公司儋州第一分公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

海南省第二中级人民法院民事判决书(2018)琼97民终634号海南省第二中级人民法院民事判决书（2018）琼97民终634号上诉人（一审原告）:任刚，男，1969年12月10日出生，汉族，住黑龙江省大庆市，公民身份号码×××。被上诉人（一审被告）：广州市华宁装饰工程有限公司儋州第一分公司，住所地海南省儋州市那大镇文化北路名都天街**102铺面。统一社会信用代码：×××。负责人：成忠名，该分公司经理……