承揽合同纠纷 （2015）岳中民二终字第246号

省安装公司在承接工程后，与彭江林签订《内部承包合同》，固虹公司在该合同上加盖公章，尔后，省安装公司安排彭江林按《内部承包合同》的主要内容与固虹公司签订《合作协议》，系省安装公司为规避与三一重工的合同责任，彭江林与固虹公司签订合同，没有赚取差价，固虹公司承揽钢结构制作、安装工程后也一直直接同省安装公司项目部联系，安装公司应付款也直接打入固虹公司账户，故本案合同关系实际是在固虹公司与省安装公司之间发生并履行的，合同主体应是固虹公司与省安装公司。彭江林的行为实际上是代表省安装公司，其法律后果应由省安装公司承担。根据湖南天翔工程造价咨询有限公司出具的湘天翔（2015）造字第028号鉴定报告，确认固虹公司已完成的钢结构制作、安装价款为8924740.26元。固虹公司自认收到工程款7243400元，予以确认。省安装公司、彭江林称还有其他付款，但未提供证据证明，不予采纳。在履约过程中，因省安装公司付款不及时而致固虹公司停工，省安装公司要求固虹公司承担三一重工的罚款与事实及法律规定不符，不予支持。据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条的规定，判决

省安装公司在承接工程后，与彭江林签订《内部承包合同》，固虹公司在该合同上加盖公章，尔后，省安装公司安排彭江林按《内部承包合同》的主要内容与固虹公司签订《合作协议》，系省安装公司为规避与三一重工的合同责任，彭江林与固虹公司签订合同，没有赚取差价，固虹公司承揽钢结构制作、安装工程后也一直直接同省安装公司项目部联系，安装公司应付款也直接打入固虹公司账户，故本案合同关系实际是在固虹公司与省安装公司之间发生并履行的，合同主体应是固虹公司与省安装公司。彭江林的行为实际上是代表省安装公司，其法律后果应由省安装公司承担。根据湖南天翔工程造价咨询有限公司出具的湘天翔（2015）造字第028号鉴定报告，确认固虹公

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）岳中民二终字第246号上诉人（原审被告）湖南省工业设备安装有限公司，住所地株洲市七一路88号。法定代表人周慧，董事长。委托代理人邹跃新，该公司员工。委托代理人朱远贵，湖南金洲律师事务所律师。上诉人（原审被告）彭江林，系湖南省工业设备安装有限公司员工。被上诉人（原审原告）岳阳固虹钢结构有限公司，住所地岳阳县工业园。法定代表人陈国强，董事长。委托代……