劳务合同纠纷 （2014）烟民四终字第1160号

原、被告均认可双方签订的施工合同，该合同系双方的真实意思表示，亦不违反法律法规的规定，合法有效。原告按照合同进行了施工，被告应按照合同约定给付原告工程款。合同明确写明开工日期4月5日，工期45天，而实际原告交工日期是5月31日，被告要求按照合同约定罚款5000元，应予支持。原告主张被告的过错导致停工10多天，证据不足，不予采信。被告主张应从总价款中扣除的其他费用，合同第4条约定由被告确保水、电、料供应正常，其他项目合同没有明确约定，被告的证据亦不能证明上述费用应由原告承担，故对其主张不予采信。被告主张丢失电缆一条，应由原告赔偿，原告不认可，被告不能提供报警记录，仅提供玲珑镇政府证明一份，证据不足，不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四的规定，判决：一、被告招远市亚细亚工程电子安装有限公司于本判决生效后10日内付给原告石玉敬工程款18326元。二、驳回原告石玉敬的其他诉讼请求。如果被告招远市亚细亚工程电子安装有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十

原、被告均认可双方签订的施工合同，该合同系双方的真实意思表示，亦不违反法律法规的规定，合法有效。原告按照合同进行了施工，被告应按照合同约定给付原告工程款。合同明确写明开工日期4月5日，工期45天，而实际原告交工日期是5月31日，被告要求按照合同约定罚款5000元，应予支持。原告主张被告的过错导致停工10多天，证据不足，不予采信。被告主张应从总价款中扣除的其他费用，合同第4条约定由被告确保水、电、料供应正常，其他项目合同没有明确约定，被告的证据亦不能证明上述费用应由原告承担，故对其主张不予采信。被告主张丢失电缆一条，应由原告赔偿，原告不认可，被告不能提供报警记录，仅提供玲珑镇政府证明一份，证据不

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）烟民四终字第1160号上诉人（原审被告）：招远市亚细亚工程电子安装有限公司。住所地：招远市迎宾路**号。组织机构代码：3706852800394。法定代表人：邵子龙，该公司董事长。委托代理人：苏鹏。被上诉人（原审原告）：石玉敬，农民。委托代理人：张明春。上诉人招远市亚细亚工程电子安装有限公司因劳务合同纠纷一案，不服山东省招远市人民法院（2013……