承揽合同纠纷 （2021）内05民终1112号

梁云峰与刘洋签订的《劳务工程合同书》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，应属合法有效，双方应当按约履行。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”和《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，案涉牛棚舍已经完工，劳务费用总价为40920元（270元×120平米+60元×142平米），刘洋给付过梁云峰33000元，刘洋主张结算时应扣除租用铲车给梁云峰使用花费的6000元，梁云峰未认可，刘洋亦未能举证证明，故梁云峰主张刘洋给付劳务费用8500元的诉讼请求理由部分成立，本院对合理部分7920元予以支持。案涉合同约定所有全部工程材料由刘洋提供，梁云峰出工出力自备施工设施，2020年10月17日、18日、19日因为缺料导致停工，彩钢安装开始第一天因为发电机不能工作导致停工，故本院认定2020年10月17日、18日、19日停工是由刘洋原因造成。根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人应当

梁云峰与刘洋签订的《劳务工程合同书》是双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，应属合法有效，双方应当按约履行。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款：“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。”和《中华人民共和国合同法》第六十条第一款：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，案涉牛棚舍已经完工，劳务费用总价为40920元（270元×120平米+60元×142平米），刘洋给付过梁云峰33000元，刘洋主张结算时应扣除租用铲车给梁云峰使用花费的6000元，梁云峰未认可，刘洋

内蒙古自治区通辽市中级人民法院民事判决书（2021）内05民终1112号上诉人（原审被告）：刘洋，男，1988年3月20日出生，蒙古族，现住内蒙古自治区。被上诉人（原审原告）：梁云峰，男，1986年9月27日出生，汉族，个体户，现住内蒙古自治区通辽市。上诉人刘洋因与被上诉人梁云峰承揽合同纠纷一案，不服内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市人民法院（2021）内0581民初10号民事判决，向本院提起上诉。本院……