建设工程施工合同纠纷 （2017）豫12民初3号

关于合同是否应予解除问题，原告国控建设公司与被告涧桥公司于2014年8月1日签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照协议履行各自义务。合同签订后原告依照合同约定交纳履约保证金2000万元，并进场进行了施工。但被告涧桥公司未能按照合同约定退还履约保证金，经监理单位及被告涧桥公司批复同意，原告自2015年10月5日开始停工。根据《建设工程施工合同》第16.1.3之约定，承包人按合同约定的因发包人违约的情形暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违法行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定，由于已达到双方约定的解除合同的条件，故原告国控建设公司要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。关于返还履约保证金及应支付的利息问题，根据《建设工程施工合同》第3.7履约担保的约定，履约保证金自缴纳之日起满一年后15日内，发包人无息退还承包方，逾期不能退还，按银行同期贷款利息的4倍向承包方支付利息。原告已分别于2014年8月18日和2015年1月8日向被告涧桥公司支付履约保证金共计2000万元。合同约定的返还履约保证金的条件成就后，被告

关于合同是否应予解除问题，原告国控建设公司与被告涧桥公司于2014年8月1日签订《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按照协议履行各自义务。合同签订后原告依照合同约定交纳履约保证金2000万元，并进场进行了施工。但被告涧桥公司未能按照合同约定退还履约保证金，经监理单位及被告涧桥公司批复同意，原告自2015年10月5日开始停工。根据《建设工程施工合同》第16.1.3之约定，承包人按合同约定的因发包人违约的情形暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违法行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条的规定，由于已达到双方约定的解除合同的条件，

河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫12民初3号原告：河南国控建设集团有限公司。住所地郑州市管城区金城街36号。法定代表人高木福，该公司董事长。委托诉讼代理人尚贤，北京大成（郑州）律师事务所律师，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人陈维刚，北京大成（郑州）律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：三门峡涧桥房地产开发有限公司。住所地三门峡市甘棠路与跑架桥交叉口。法定代表人赵振锋……