建设工程施工合同纠纷 （2012）石民初字第193号

双方当事人签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，合法、有效，对双方均具有约束力。本案双方当事人争议的焦点问题是：咸阳建筑安装公司在履行合同过程中是否存在延期交工的行为？咸阳建筑安装公司对案涉工程延期交工而产生的违约金和经济损失是否承担相应的法律责任？一、关于咸阳建筑安装公司在履行合同过程中是否存在延期交工的行为？银峰房地产公司认为咸阳建筑安装公司未按施工合同和施工图纸完成全部施工任务，且未按约定交付相关竣工验收资料的违约行为导致银峰房地产公司长期无法向商铺购买人交付商铺。因2010年5月1日咸阳建筑安装公司与银峰房地产公司等会签的《竣工移交证书》，并将其施工完毕并验收合格的‘金峰国际’综合开发项目Ⅰ标段一至六单元住宅楼工程移交给银峰房地产公司，银峰房地产公司已交付业主使用。故咸阳建筑安装公司在履行合同中不存在延期交工的行为，银峰房地产公司认为咸阳建筑安装公司未按施工合同和施工图纸完成全部施工任务的主张不能成立。二、关于咸阳建筑安装公司对案涉工程延期交工而产生的违约金和经济损失是否承担相应的法律责任的问题？第一，案涉工程中由咸阳建筑安装公司负担承包的是标段内建筑安装工程，且双方签

双方当事人签订的《建设工程施工合同》是双方真实意思表示，合法、有效，对双方均具有约束力。本案双方当事人争议的焦点问题是：咸阳建筑安装公司在履行合同过程中是否存在延期交工的行为？咸阳建筑安装公司对案涉工程延期交工而产生的违约金和经济损失是否承担相应的法律责任？一、关于咸阳建筑安装公司在履行合同过程中是否存在延期交工的行为？银峰房地产公司认为咸阳建筑安装公司未按施工合同和施工图纸完成全部施工任务，且未按约定交付相关竣工验收资料的违约行为导致银峰房地产公司长期无法向商铺购买人交付商铺。因2010年5月1日咸阳建筑安装公司与银峰房地产公司等会签的《竣工移交证书》，并将其施工完毕并验收合格的‘金峰国际’

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）石民初字第193号原告：宁夏银峰房地产开发有限公司。住所地：宁夏石嘴山市大武口区。法定代表人：王万军，该公司董事长。委托诉讼代理人：张红涛，宁夏宁正律师事务所律师。被告：陕西省咸阳市建筑安装工程总公司。住所地：陕西省咸阳市。法定代表人：赵拓，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄敏虎，该公司技术员。委托诉讼代理人：党平瑞，宁夏平瑞律师事务所……