建设工程分包合同纠纷 （2015）绵民终字第1787号

（2013）安民初字第1123号生效判决中，绵阳科睿工地施工人员欧仁清以南昌六建的名义与谢玉德签订了《建设工程施工劳务分包合同》，加盖了绵阳科睿项目部印章（且该合同已履行），说明绵阳科睿项目部印章在科睿工地施工过程中是存在并使用过；（2015）安民初字第447号民事案件中，欧仁清和魏强均在送货单上面签字认可，并加盖了绵阳科睿项目部印章，说明魏强系绵阳科睿工地的施工人员；原告提供的转款凭证和保证金收款收据（有魏强的签字，有绵阳科睿项目部的印章）证实了原告向绵阳科睿项目部缴纳10万元保证金，事实成立。现被告因工程资金不到位导致厂房建设工程停工两年左右，故原告要求与被告解除2015年5月30日签订的《塑钢门窗施工合同》并退还保证金10万元的诉讼请求，予以支持。被告辩称科睿项目工程系欧仁清和魏强承建，与本案查明的科睿项目系南昌六建承建的事实不符，欧仁清和魏强作为内部承包人，不是本案必须参加的诉讼当事人，南昌六建要求追加欧仁清和魏强作为本案当事人的的主张，不予支持。综上，遂依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第六十三条、第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，判

（2013）安民初字第1123号生效判决中，绵阳科睿工地施工人员欧仁清以南昌六建的名义与谢玉德签订了《建设工程施工劳务分包合同》，加盖了绵阳科睿项目部印章（且该合同已履行），说明绵阳科睿项目部印章在科睿工地施工过程中是存在并使用过；（2015）安民初字第447号民事案件中，欧仁清和魏强均在送货单上面签字认可，并加盖了绵阳科睿项目部印章，说明魏强系绵阳科睿工地的施工人员；原告提供的转款凭证和保证金收款收据（有魏强的签字，有绵阳科睿项目部的印章）证实了原告向绵阳科睿项目部缴纳10万元保证金，事实成立。现被告因工程资金不到位导致厂房建设工程停工两年左右，故原告要求与被告解除2015年5月30日签订的

四川省绵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）绵民终字第1787号上诉人（一审被告）南昌市第六建筑工程公司。住所地：江西省南昌市青山湖区北京东路****号。法定代表人熊金平，该公司总经理。委托代理人徐国东，该公司职员。委托代理人黄勇，四川元海律师事务所律师。被上诉人（一审原告）李祥松，男，汉族。委托代理人黄光林，仁寿县禄加法律服务所法律工作者。上诉人南昌市第六建筑工程公司（以下简称南昌六建……