建设工程施工合同纠纷 （2020）沪02民终11764号

王启镇与室内公司签订了《附加条款》，此后实际由众志公司进行了幕墙施工，而众志公司没有幕墙施工资质，故其与室内公司间的幕墙施工分包合同关系违反了法律法规规定，应为无效。合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。众志公司根据室内公司要求进行了幕墙施工，后因故停工，但室内公司应将众志公司已完成的工程量价款支付给众志公司。室内公司对于《2月份工程量》《进场石材确认单》不予认可，但均有室内公司人员签字或盖章，故对该些工程量予以确认。对于相应的工程价款，《附加条款》为室内公司与干细胞公司间施工总承包合同的附加条款，另案中经室内公司申请对其完成的工程量进行了司法鉴定，故对于双方没有约定单价的部分众志公司认可参照鉴定意见书单价予以计算，合情合理；双方在施工进度条款中对墙面人工、钢架、辅料278元的约定，应系双方对于钢架单价的约定，一审法院照此予以计算；室内公司认为石材也应按双方进度表中确认单价，但该单价的石材规格与《进场石材确认单》的实际进场石材规格不符，应以鉴定意见书中单价来

王启镇与室内公司签订了《附加条款》，此后实际由众志公司进行了幕墙施工，而众志公司没有幕墙施工资质，故其与室内公司间的幕墙施工分包合同关系违反了法律法规规定，应为无效。合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。众志公司根据室内公司要求进行了幕墙施工，后因故停工，但室内公司应将众志公司已完成的工程量价款支付给众志公司。室内公司对于《2月份工程量》《进场石材确认单》不予认可，但均有室内公司人员签字或盖章，故对该些工程量予以确认。对于相应的工程价款，《附加条款》为室内公司与干细

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2020）沪02民终11764号上诉人(原审被告)：上海室内装饰(集团)有限公司，住所地上海市。法定代表人：倪兵，董事长。委托诉讼代理人：高瞻，男。委托诉讼代理人：严仁耀，上海尊源恒律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：甘肃众志劳务有限公司，住所地甘肃省兰州市。法定代表人：朱丽琴，总经理。委托诉讼代理人：谭勇，北京君都(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人……