建设工程施工合同纠纷 （2017）豫13民终841号

金博威防水保温材料公司、鸿德房地产公司所签订的《罗马帝景工程外墙保温、涂料系统工程施工合同》系双方意思表示，且不违背我国现行法律法规规定，系有效合同。双方均应积极认真履行。双方发生争议时，应及时协商，妥善处理。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的……”。鸿德房地产公司未及时支付工程款，未及时提供完整施工作业面给金博威防水保温材料公司，致金博威防水保温材料公司无法正常施工，原本工期50天的工程干了一年多，因鸿德房地产公司的违约，金博威防水保温材料公司不能实现合同目的，故金博威防水保温材料公司有权解除合同。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。”金博威防水保温材料公司于2013年2月21日向鸿德房地产公司送达了解除合同通知书，应视为合同自金博威防水保温材料公司通知送达鸿德房地产公司时已经解除。二、金博威防水保

金博威防水保温材料公司、鸿德房地产公司所签订的《罗马帝景工程外墙保温、涂料系统工程施工合同》系双方意思表示，且不违背我国现行法律法规规定，系有效合同。双方均应积极认真履行。双方发生争议时，应及时协商，妥善处理。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的……”。鸿德房地产公司未及时支付工程款，未及时提供完整施工作业面给金博威防水保温材料公司，致金博威防水保温材料公司无法正常施工，原本工期50天的工程干了一年多，因鸿德房地产公司的

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫13民终841号上诉人（一审被告）：南阳鸿德房地产开发有限公司（原南阳豪盛房地产开发有限公司）。住所地：南阳市人民路鸿德花园（鸿德街*号）。法定代表人：陈继平，任该公司董事长。委托诉讼代理人：王峰旭，河南书选律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：南阳市金博威防水保温材料有限公司。住所地：南阳市宛城区红泥湾镇红社路口S103线东北2KM。法定代……