建设工程施工合同纠纷 (2018)鲁民再1166号
裁判要旨
本案的焦点为好运角建设局在涉案工程中欠付雅林公司工程款的数额及雅林公司要求逾期支付利息的请求能否得到支持。 依法成立的合同,受法律保护,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 双方当事人签订成山公园建设工程施工合同后,雅林公司依约完成了合同约定的义务,好运角建设局亦应按照合同足额支付工程款。 涉案工程经双方审定,其造价为10953713.29元,故好运角建设局应按照该数额支付工程款。 但因雅林公司、好运角建设局之间还存在中部园区路网及场地平整工程、临港路污水工程,双方对好运角建设局支付的1050万元款项属哪个工程存在不同意见。 经审理,好运角建设局支付的1050万元款项中有50万元系其支付的临港路污水工程的款项,该事实有雅林公司提供的相关证据为证。 好运角建设局提交的其代雅林公司支付涉案工程农民工工资的证据能够证实其代雅林公司支出农民工工资21万元的事实,该部分款项本应由雅林公司承担,现好运角建设局代雅林公司付款,该部分应从好运角建设局应支付的工程款中扣除。 对于雅林公司承认的好运角建设局代其支付的涉案工程的工程款310256元亦应从好运角建设局应付工程款中扣除。 对于雅林公司提出的好
摘要
青岛雅林市政园林建设有限公司、荣成市好运角旅游度假区建设局建设工程施工合同纠纷再审民事判决书
正文(节选)
山东省高级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁民再1166号再审申请人(一审原告、二审上诉人):青岛雅林市政园林建设有限公司,住所地山东省青岛市李沧区金水路817号2号楼1单元1802户。 法定代表人:杨成钢,总经理。 委托诉讼代理人:张丽娟,山东鑫士铭(济南)律师事务所律师。 被申请人(一审被告、二审被上诉人):荣成市好运角旅游度假区建设局,住所地山东省荣成市好运角旅游度假区。 法定代表人:……