建设工程施工合同纠纷 （2016）皖13民终506号

根据本案证据及二十一冶公司自认王润龙系涉案工程项目负责人等情况，王润龙代表二十一冶公司与张鹏云签订劳务分包合同系职务行为，其后果应由二十一冶公司承担。本案中，张鹏云无相关工程施工资质，其与二十一冶公司签订的合同违反法律、行政法规的强制性规定，为无效合同。虽合同无效，但建设工程经竣工验收合格，张鹏云请求参照合同约定支付工程价款，予以支持。张鹏云要求二十一冶公司支付工程价款利息符合法律规定，应自2015年8月19日至指定给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算。张鹏云要求二十一冶公司返还其收取的保证金700000元，符合法律规定，予以支持。张鹏云所举证据不足以证实其存在窝工损失及代垫费用，对其该项诉讼请求不予支持。二十一冶公司认为张鹏云与安徽共创房地产开发有限公司达成的还款协议系债务承担，张鹏云再行向其主张权利没有法律依据，但二十一冶公司无证据证明其已将债务转移给安徽共创房地产开发有限公司，亦无证据证明张鹏云同意其将债务转移给安徽共创房地产开发有限公司，故二十一冶公司不能免除给付责任。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四

根据本案证据及二十一冶公司自认王润龙系涉案工程项目负责人等情况，王润龙代表二十一冶公司与张鹏云签订劳务分包合同系职务行为，其后果应由二十一冶公司承担。本案中，张鹏云无相关工程施工资质，其与二十一冶公司签订的合同违反法律、行政法规的强制性规定，为无效合同。虽合同无效，但建设工程经竣工验收合格，张鹏云请求参照合同约定支付工程价款，予以支持。张鹏云要求二十一冶公司支付工程价款利息符合法律规定，应自2015年8月19日至指定给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算。张鹏云要求二十一冶公司返还其收取的保证金700000元，符合法律规定，予以支持。张鹏云所举证据不足以证实其存在窝工损失及代垫费用，对其该项

安徽省宿州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖13民终506号上诉人（一审被告）：二十一冶建设集团有限公司（原二十一冶建设有限公司），住所地甘肃省兰州市城关区。法定代表人：鲍晶，该公司董事长。委托代理人：赵兴翔，泰兴市马甸法律服务所法律工作者。被上诉人（一审原告）：张鹏云，男，汉族，农民，住安徽省庐江县。委托代理人：张瑞富，安徽权祯律师事务所律师。上诉人二十一冶建设集团有限公司（以下简称……