建设工程施工合同纠纷 （2019）晋0425民初677号
裁判要旨
本案中，原告秦长明在未取得建筑施工企业资质的情况下与被告西岭村委签订的两份合同均为无效合同。 但建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 原告依照依约完成了合同的义务，并交付使用，且两项工程均经过验收，并进行了审核结算。 被告西岭村委也应当依照审核结算的数额全面履行支付工程款的义务。 对于原告提出的要求被告支付利息的诉讼请求，本院认为，被告未按合同约定依法支付工程款的行为构成违约，应当向原告支付相应的利息。 利息从应付工程价款之日计付。 （1）“养殖场护岸工程”合同约定，工程完工验收后，支付工程价款90%，剩余10%质保金一年后支付，但原告提供的竣工验收单上未载明验收日期，故工程结算文件出具之日视为应付工程款时间，质保金的支付时间相应顺延。 （2）“养殖场围墙及院面工程”工程价款的支付时间按合同约定的开具正式发票时间确认。 对于被告认为该两项工程未经过招投标和“四议两公开”，无法支付工程款的答辩意见，本院认为，是否经过招投标程序仅影响合同的效力，而不能据此对抗应当承担的支付工程价款的义务。 “四议两公开”属于被告的履职行为，被告西岭
摘要
秦长明与平顺县青羊镇西岭村村民委员会建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山西省平顺县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）晋0425民初677号 原告：秦长明，男，1952年6月5日出生，汉族，山西省平顺县人，农民，现住平顺县。 委托诉讼代理人：李军，平顺县青羊镇法律服务所法律工作者。 被告:平顺县青羊镇西岭村村民委员会，住所地：平顺县青羊镇西岭村。 法定代表人：曹秦军，任村委主任。 原告秦长明诉被告平顺县青羊镇西岭村村民委员会(以下简称西岭村委)建设工程……