建设工程分包合同纠纷 （2018）晋11民终2040号
裁判要旨
原告重庆市南恒建筑劳务有限公司与被告河北省安装工程有限公司签订的两份《建设工程分包合同》均系双方真实意思表示，内容明确，形式合法，属有效合同。原、被告双方均应依合同约定履行各自义务。工程竣工后，原告就承建工程竣工的相关结算资料交付被告，被告就原告承建工程的工程量亦进行了确认。且庭审中，双方一致认可被告尚欠原告工程款765318元，原告并同意以此价款进行结算。故本院以被告尚欠原告工程款765318元认定。虽被告河北省安装工程有限公司辩称，被告与山西金州化工有限责任公司签订了施工合同，山西金州化工有限责任公司对该项工程项目没有验收，也没有与被告进行结算，工程款由建设方即山西金州化工有限责任公司向被告支付后，被告再支付给原告。但原、被告双方签订了《建设工程分包合同》，双方形成了建设工程分包合同法律关系，原告承建工程完工后向被告提供了相关竣工验收材料，被告拖延验收，应以原告提交验收材料之日为竣工日期。为此，被告应及时履行合同约定的付款义务。另，原告主张被告给付违约金，但双方在合同中就违约金的计算数额及给付时间约定并不明确，应从原告向被告提交竣工结算文件之日即2017年1月10日起计算给付原告工
摘要
河北省安装工程有限公司与重庆市南恒建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省吕梁市中级人民法院民事判决书（2018）晋11民终2040号上诉人（原审原告）:河北省安装工程有限公司。法定代表人：张某1，董事长。委托诉讼代理人：李某，河北啸坤律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆市南恒建筑劳务有限公司。法定代表人：施某，经理。委托诉讼代理人：张某2，河北三和时代律师事务所律师。上……