建设工程合同纠纷 （2018）皖05民终1329号
裁判要旨
沈卫东挂靠江西城建集团公司中标承接了马鞍山慈湖河流域水环境治理项目王百滩水系、杨桥沟水系治理工程、桥山沟水系治理工程后，将上述工程转包给汤代平承包施工，因沈卫东、汤代平均不具备相应资质条件，故双方之间的约定违反了法律强制性规定，属无效合同。汤代平施工期间，因施工进度达不到合同要求，其于2016年11月21日退出了案涉工程的施工，此后江西城建集团公司自行组织施工。鉴于汤代平已完成了部分案涉工程的施工，且业主方已向江西城建集团公司支付了相应的工程款，江西城建集团公司亦向沈卫东支付了相应工程款，沈卫东应就汤代平实际完成的工程量向汤代平支付工程价款。根据沈卫东、汤代平申报完成的工程量及双方签字确认的江西城建集团公司接手前多报的工程量，汤代平实际完成的工程量价款为2191303.37元（3032849.7元-141546.33元-700000元）。因汤代平与沈卫东对工程价款的结算未作约定，故汤代平应得的工程价款应为江西城建集团公司就其实际完成的工程量扣除管理费后的应付工程价款，故扣除沈卫东已支付的工程款161万元及沈卫东应支付的管理费87652.13元（2191303.37元×4%）
摘要
沈卫东、汤代平建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
安徽省马鞍山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖05民终1329号 上诉人（原审被告）:沈卫东，男，1968年5月26日出生，汉族，住安徽省马鞍山市花山区。 委托诉讼代理人：邓泉龙，安徽峭正律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）:汤代平，男，1972年10月1日出生，汉族，住安徽省马鞍山市花山区。 委托诉讼代理人：汪合生，安徽华冶律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙国祥，安徽华冶律师……