承揽合同纠纷 （2016）陕01民终5695号

永恒公司、西北公司签订的《检修工程分包合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，应受法律保护。永恒公司依约进行相关的项目检修工作，西北公司应依约支付工程进度款，永恒公司完成了锅炉水压试验、漏风试验、辅机试运试验项目，西北公司应支付相应的工程款，合同总价为160万元，西北公司已支付工程入驻款10%，即16万元，永恒公司逾期完工15天，按合同约定，每逾期一天按工程造价1%扣款，故应从工程款中扣除违约金24万元。永恒公司主张的合同外增项款，双方已结算为59692元，西北公司应予给付。西北公司辩称永恒公司所分包工程存在不合格项目，因未能出示有效证据证明其主张，故其所述理由依法不予采信。永恒公司要求西北公司承担差旅费，因未出示相关证据，故其诉讼请求依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决：一、本判决生效十日内西北公司清付永恒公司剩余工程款120万元、增项工程款59692元；二、本判决生效十日内西北公司清付永恒公司自2013年8月16日至实际给付期间的债务利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）；三、驳回永恒公司要求西北公司赔偿

永恒公司、西北公司签订的《检修工程分包合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，应受法律保护。永恒公司依约进行相关的项目检修工作，西北公司应依约支付工程进度款，永恒公司完成了锅炉水压试验、漏风试验、辅机试运试验项目，西北公司应支付相应的工程款，合同总价为160万元，西北公司已支付工程入驻款10%，即16万元，永恒公司逾期完工15天，按合同约定，每逾期一天按工程造价1%扣款，故应从工程款中扣除违约金24万元。永恒公司主张的合同外增项款，双方已结算为59692元，西北公司应予给付。西北公司辩称永恒公司所分包工程存在不合格项目，因未能出示有效证据证明其主张，故其所

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)陕01民终5695号上诉人(原审被告)：陕西西北发电检修有限责任公司，住所地陕西省西安市碑林区长安北路21号恒佳·尊者汇1幢1单元23层12301号房。法定代表人：甘晓泉，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈文波，男，该公司员工，住陕西省蒲城县。被上诉人（原审原告）：洛阳永恒电力设备安装有限公司，住所地河南省洛阳市新安县新城西商贸区涧河南路北侧。法……