建设工程施工合同纠纷 （2019）豫0302民初990号
裁判要旨
洛阳宇功建筑安装工程有限公司（闫青刚为实际施工人）与洛阳群安置业集团有限公司签订的《茶苑二次结构改造施工合同》系双方真实意思表示，且不违反相关法律规定，合法有效，双方应当遵照执行。 原告闫青刚按照合同约定完成二次改造工程，经洛阳群安置业集团有限公司洛河景点工程项目部验收合格，被告未按合同约定的节点向原告支付工程款，故原告闫青刚要求被告洛阳宇功建筑安装工程有限公司支付工程款（应扣除2%管理费）及逾期支付工程款利息的诉讼请求，本院予以支持。 虽然合同约定工程竣工验收后支付95%工程款，留5%质保金一年后退还，但双方2016年5月4日才对工程进行了结算，并约定质保金二年后退还，故应按照双方结算后作为支付工程款的起点，质保金应按双方约定的二年后支付。 因原告闫青刚没有举证被告洛阳群安置业集团有限公司欠付工程款的数额，故其要求洛阳群安置业集团有限公司在欠付工程款范围内承担责任的诉讼请求，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第二十六条之规定，判
摘要
闫青刚与洛阳宇功建筑安装工程有限公司、洛阳群安置业集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
洛阳市老城区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0302民初990号原告：闫青刚，男，1972年5月26日出生，汉族，住洛阳市。 被告：洛阳宇功建筑安装工程有限公司。 住所地：洛阳市西工区五女冢2号宇龙花园A区5号楼701-705室。 法定代表人：杜景敏，该公司执行董事。 被告：洛阳群安置业集团有限公司。 住所地：洛阳市西工区五女冢2号宇龙花园A区5号楼501-505室。 法定代表人：李留见，……