建设工程施工合同纠纷 （2016）苏0722民初8782号
裁判要旨
原、被告签订的《装修合同》，系当事人真实意思表示，不违反相关法律强制性规定，应当认定有效，对当事人具有约束力。 原告已完成施工并2014年初交付被告使用，被告应当按照合同约定支付工程价款。 案涉工程造价7888681.71元，被告已付7118000元，扣除原告自认应分担的质量修复费用15000元，尚欠工程价款755681、71元，工程质保期已届满，被告应当全额支付剩余工程款。 2014年初工程交付使用，按照合同约定被告应付工程款95%即7494247.62元，逾期未付部分376247.62元（7494247.62元-7118000元），按照法律规定应当支付逾期利息，原告主张从2014年8月3日起主张工程款利息，符合法律规定，本院予以支持。 剩余5%作为质保金，约定无息，应当不支付利息。 被告以原告未开具工程款发票为由拒付工程款，因开具发票并非建设工程承包方主要义务，且当事人没有明确约定未开具工程款发票可以拒付工程款，故本院对于被告的该项抗辩不予支持。 关于司法鉴定费107000元，按照鉴定造价与原告提交决算造价之间的比例，由被告负担73000元，原告自行负担34000元。 综上，依据
摘要
8782江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司与江苏省禧徕乐房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省东海县人民法院 民 事 判 决 书 (2016)苏0722民初8782号 原告:江苏七彩虹建筑装饰工程有限公司,住所地江苏省阜宁县经济开发区浏阳路4号。 法定代表人：蒋海军，董事长。 委托代理人：何立军，江苏田湾（东海）律师事务所律师。 委托代理人：张成，男，1983年2月28日生，汉族，住江苏省建湖县，公司职员。 被告:江苏省禧徕乐房地产开发有限公司,住所地东海县迎宾大道888号万……