建设工程施工合同纠纷 （2016）黔05民终2052号

关于一审判决上诉人星兴公司支付被上诉人龙马公司六盘水分公司工程款713464.27元依据是否充分的问题。一审判决认定本案当事人双方签订的《建设工程施工合同》、《清水苑B栋补充协议》无效法律依据充分，本院予以维护。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”之规定，被上诉人为上诉人修建房屋工程，该工程经鉴定价款为3470900.47元，上诉人取得被上诉人所修建房屋工程，一审判决由其支付被上诉人房屋工程价款符合前述规定，依据充分。上诉人上诉称一审对合同定性错误无充分的理由，其要求只按已完工程量的50%至60%结算工程款显然不合情理，从本案查明的事实看，工程中途几次停工主要是上诉人工程款未及时拨付到位所致，上诉人没有理由不全部支付已完工程的工程款，故其主张已多支付工程款，并要求被上诉人退回多支付的工程款缺乏充分的依据，本院不予支持。 关于上诉人星兴公司要求将应纳税金242963.03元从工程款中扣除应否得到支持的问题。

关于一审判决上诉人星兴公司支付被上诉人龙马公司六盘水分公司工程款713464.27元依据是否充分的问题。一审判决认定本案当事人双方签订的《建设工程施工合同》、《清水苑B栋补充协议》无效法律依据充分，本院予以维护。根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”之规定，被上诉人为上诉人修建房屋工程，该工程经鉴定价款为3470900.47元，上诉人取得被上诉人所修建房屋工程，一审判决由其支付被上诉人房屋工程价款符合前述规定，依据

贵州省毕节市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）黔05民终2052号 上诉人（原审原告、反诉被告）贵州省毕节市星兴公路养护有限责任公司。 住所地：毕节市七星关区双树路224号。 法定代表人黄勇，该公司经理。 委托代理人阮旺，男，1982年2月22日出生，汉族，住贵州省毕节市，系公司员工。 委托代理人罗博，男，1981年12月5日出生，汉族，住贵州省毕节市，系公司员工。 被上诉人（原审被告……