确认合同无效纠纷 （2018）豫13民终646号
裁判要旨
民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则和诚实信用原则。双方签订的施工合同不违背当事人意愿，合法有效，本院予以认定。根据庭审质证，结合法庭调查，幼儿园工程主体已于2016年7月12日封顶，西、南、北三侧散水未做，西部二次构件和内外粉在2016年10月1日开始施工，现已完工。根据2017年3月31日由建设单位、监理单位和施工单位三方代表共同出具的情况说明，将未做的三部分散水进行甩项，故应认定施工单位承包的主体工程均已完工，且已经进行了部分安装，邓州市范仲淹公学在现阶段要求确认合同无效显失公平，本院不予支持。邓州市范仲淹公学要求被告承担因拖延工期造成的违约责任，但在施工过程中，既有图纸会审记录和签证单增加工程量，也有对楼梯扶手这一具体零部件安装样式的变更，因此原告方对工期的延误也存在一定过错，故对原告这一诉求本院不予支持。被告宏奇公司反诉要求原告支付拖欠的工程款，原告邓州市范仲淹公学辩称反诉与本诉不是同一法律关系，且本诉为确认之诉，反诉为给付之诉，应驳回被告的反诉请求，原告方请求确认合同无效与被告反诉要求原告给付工程款，均是基于双方签订的幼儿园项目工程施工合同，属于同一法律关系，故对原告的这
摘要
邓州市范仲淹公学、河南宏奇建筑工程有限公司确认合同无效纠纷二审民事判决书 确认合同无效纠纷
正文（节选）
河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫13民终646号上诉人（原审原告、反诉被告）：邓州市范仲淹公学，民办学校办学许可证141138150001721。法定代表人：刘怀娥，女，该校董事长。委托诉讼代理人：李新，河南三贤律师事务所律师，执业证号14113200510600586。被上诉人（原审被告、反诉原告）：河南宏奇建筑工程有限公司，统一社会信用代码914113817982075……