劳务合同纠纷 （2021）湘06民终2444号
裁判要旨
《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款规定“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。”谭运龙与段圣青签订的《岳阳职业技术学院社会培训中心土建工程劳务承包合同书》，因谭运龙非具备相应资质条件的单位，该合同违反了国家法律法规的禁止性规定，为无效合同。合同无效，但建设工程经竣工验收合格，谭运龙可按约定要求段圣青支付工程款。根据庭审查明的事实,段圣青系宏阳公司在岳阳职业技术学院社会培训中心建设项目中的代表人,段圣青在案涉项目中的行为后果应由宏阳公司承担。宏阳公司、段圣青在向谭运龙支付了约定的合同价款后，又以案涉项目施工期间市场建筑材料大幅上升，人工工资政策性调整为由，要求发包方岳阳职业技术学院将材料及人工工资进行调差，最终由岳阳市财政投资评审中心出具《关于岳阳职业技术学院社会培训中心材差及人工调差项目预算的评审意见》，审定该项目变更金额为3067734元，该调差范围包括了谭运龙施工部分。宏阳公司既然能以施工期间市场建筑材料大幅上升，人工工资政策性调整为由，要求将材料及人工工资进行调差，谭运龙作为部分工程的实际施工人也可以同样的理由要求将材料及人工
摘要
《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款规定“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。”谭运龙与段圣青签订的《岳阳职业技术学院社会培训中心土建工程劳务承包合同书》，因谭运龙非具备相应资质条件的单位，该合同违反了国家法律法规的禁止性规定，为无效合同。合同无效，但建设工程经竣工验收合格，谭运龙可按约定要求段圣青支付工程款。根据庭审查明的事实,段圣青系宏阳公司在岳阳职业技术学院社会培训中心建设项目中的代表人,段圣青在案涉项目中的行为后果应由宏阳公司承担。宏阳公司、段圣青在向谭运龙支付了约定的合同价款后，又以案涉项目施工期间市场建筑材料大幅上升，人工工资政
正文（节选）
湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘06民终2444号上诉人（原审被告）：湖南宏阳建设工程有限公司，住所地湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处年丰巷社区工程公司南院6栋704室，统一社会信用代码91430600186250007C。法定代表人：李作勋，董事长。委托诉讼代理人：王秀琬，湖南骄阳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：谭运龙，男，1966年4月10日出生，汉族，住湖南省岳……