建设工程施工合同纠纷 （2021）陕09民终416号

本案的争议焦点是：1.大丰公司向大洋公司主张逾期竣工损失有无依据，具体包含开工时间的确定，逾期时间的认定，以及损失计算标准的确定；2.本案质量鉴定费应由谁承担。关于开工时间，大洋公司进场施工并没有开工令，按照大洋公司提供的施工日志看，施工时间早于2015年12月30日，最迟的进场施工时间也是2015年6月30日，大洋公司实际开工时间应当在2015年6月30日之前，具体是哪一天并不确定。双方对于竣工时间认识一致，即2017年7月26日。关于逾期竣工期间的认定，根据一审中双方提供的证据，2015年5月28日签订的合同，约定工期250天，而备案合同约定工期300天，一审按照备案合同认定300天并无不当。根据一审中双方当事人提供的证据，大洋公司在实际施工中，有设计变更，有的地方还有二次变更，施工中发生变更、二次变更，客观上会增加施工时间，但双方未就施工变更需延长施工期限达成一致意见。一审以备案合同约定的时间作为认定逾期竣工起算的时间，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同案件适用法律问题的解释（一）》第二条的规定，同时也符合施工中设计变更，需要延长工期的实际情况。因此，一审以备案合同约定的

本案的争议焦点是：1.大丰公司向大洋公司主张逾期竣工损失有无依据，具体包含开工时间的确定，逾期时间的认定，以及损失计算标准的确定；2.本案质量鉴定费应由谁承担。关于开工时间，大洋公司进场施工并没有开工令，按照大洋公司提供的施工日志看，施工时间早于2015年12月30日，最迟的进场施工时间也是2015年6月30日，大洋公司实际开工时间应当在2015年6月30日之前，具体是哪一天并不确定。双方对于竣工时间认识一致，即2017年7月26日。关于逾期竣工期间的认定，根据一审中双方提供的证据，2015年5月28日签订的合同，约定工期250天，而备案合同约定工期300天，一审按照备案合同认定300天并无不

陕西省安康市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）陕09民终416号上诉人（一审原告）：陕西汉阴大丰实业有限公司，住所地：陕西省汉阴县城关镇凤台新区。统一社会信用代码9161XXXXX5693622XC。法定代表人：徐勇，男，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：袁成润，陕西君勤律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘思思，陕西君勤律师事务所律师。上诉人（一审被告）：汉中大洋建筑安装有限公司，住所地：陕……