建设工程施工合同纠纷 （2018）黔05民终4426号
裁判要旨
双方签订的《贵州佰润汽车销售有限公司日产店建设项目管理总承包合同》系双方真实意思表示，该合同成立并生效。贵州建筑设计公司完成的工程虽然未经过验收，但是佰润汽车销售公司已于2013年5月实际投入使用，视为验收合格，佰润汽车销售公司应当向贵州建筑设计公司支付剩余工程款。本案中贵州建筑设计公司主张佰润汽车销售公司应支付工程款220万元，原审法院认为虽然该合同中约定的总工程款为540万元，但是合同中约定的暖通工程并非由贵州建筑设计公司实际施工完成，而是由第三方贵州华利空调科技发展有限公司施工完成，佰润汽车销售公司因暖通工程支出工程款630000元。贵州建筑设计公司主张的2200000元包含了暖通工程的工程款，故该部分工程价款应予扣除，贵州建筑设计公司可得的工程款为1570000元。该主张原审法院部分支持为佰润汽车销售公司应向贵州建筑设计公司支付剩余工程款1570000元。贵州建筑设计公司主张佰润汽车销售公司应从工程实际投入使用之日起计算逾期支付工程款的利息，以220万元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至佰润汽车销售公司支付完毕之日止。原审法院认为，本案工程已于2013年5月实际投入使
摘要
贵州佰润汽车销售有限公司、贵州省建筑设计研究院有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黔05民终4426号上诉人（原审被告）：贵州佰润汽车销售有限公司，住所贵州省毕节市七星关区麻园路30米大道（馨阁苑），统一社会信用代码91520500580699590C。法定代表人：樊健，该公司总经理。联系。委托诉讼代理人（特别授权）：左秀柒，贵州本芳律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：贵州省建筑设计研究院有限责任公司，住所贵州省贵阳市观山……