建设工程施工合同纠纷 （2017）149新42民终149号

当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：”当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”被上诉人邓建华在一审提供的证人证言、工资单、证明等证据证实非因被上诉人邓建华原因造成的停工事实存在以及产生了相关损失。对于邓建华主张的损失数额，上诉人不认可但未提出反驳证据，一审在此情况下确认停工事实并对邓建华主张的部分损失数额予以酌定不违反法律规定。上诉人作为建设方在停工期间未与邓建华积极协商解决相关问题，对停工期间产生的误工费、车辆损失费、设备租赁费负有一定责任，一审根据查明的事实认定上诉人对上述损失承担60%责任并无不当。综上，原审认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2409元，邮寄费120元，合计2529元，由上诉人新疆和能水力发电有限公司负担。本判决为终审判决。审　判　长　　刘　琳审　判　员　　张清霞代理

当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：”当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”被上诉人邓建华在一审提供的证人证言、工资单、证明等证据证实非因被上诉人邓建华原因造成的停工事实存在以及产生了相关损失。对于邓建华主张的损失数额，上诉人不认可但未提出反驳证据，一审在此情况下确认停工事实并对邓建华主张的部分损失数额予以酌定不违反法律规定。上诉人作为建设方在停工期间未与邓建华积极协商解决相关问题，对停工期间产生的

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院民 事 判 决 书(2017)149新42民终149号上诉人（原审被告）：新疆和能水力发电有限公司，住所地：沙湾县东湾镇宁家河，统一社会信用代码：91654223673439771G1-1。法定代表人：马学瑞，新疆和能水力发电有限公司总经理。委托代理人（特别授权）：许娟，新疆双信律师事务所律师。委托代理人：房栋，新疆双信律师事务所律师。被上诉人（……