建设工程施工合同纠纷 （2016）京03民终4966号

双方虽已在《建设工程施工合同》约定合同为包死价，但在2011年11月14日的工程结算书中重新确定了审定结算总价3059997元，应视为协议变更了原结算价格；汇天网络公司虽对加盖的己方公章真实性不予认可，但未能提供证据予以反驳，故对于汇天网络公司的抗辩，法院不予采纳。2.汇天网络公司是否应按审核价格支付警卫室幕墙工程款63172.62元。法院认为，双方已在《建设工程施工合同》约定“八、工程变更：29发包人变更按通用条款执行，同时执行专用条款29.1款和29.2款；29.2设计变更和签证洽商以发包人、设计人、监理工程师及承包人四方签字后方可生效。承包人因没有遵守此条款而引起的任何返工、损失或工期延误都应由承包人负责；29.3承包人应在变更洽商发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理审核后14天报告发包人，发包人收到报告后14天内应予答复；逾期不报的，视为承包人主动放弃此部分的变更洽商费用，发包人将不再对此部分的变更洽商费用进行审核和支付。变更的合同价以发包人确定为准”。现涉案工程量虽新增了警卫室幕墙工程，但上海华艺公司未能提供证据证明上海华艺公司已就新增工程通知汇天网络公司并予以

双方虽已在《建设工程施工合同》约定合同为包死价，但在2011年11月14日的工程结算书中重新确定了审定结算总价3059997元，应视为协议变更了原结算价格；汇天网络公司虽对加盖的己方公章真实性不予认可，但未能提供证据予以反驳，故对于汇天网络公司的抗辩，法院不予采纳。2.汇天网络公司是否应按审核价格支付警卫室幕墙工程款63172.62元。法院认为，双方已在《建设工程施工合同》约定“八、工程变更：29发包人变更按通用条款执行，同时执行专用条款29.1款和29.2款；29.2设计变更和签证洽商以发包人、设计人、监理工程师及承包人四方签字后方可生效。承包人因没有遵守此条款而引起的任何返工、损失或工期延

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2016）京03民终4966号上诉人（原审被告）汇天网络科技有限公司，住所北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街1号209室。法定代表人杨磊，总经理。委托代理人魏魏，北京市国凯律师事务所律师。被上诉人（原审原告）上海华艺幕墙系统工程有限公司北京分公司，营业场所北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号。负责人马汉斌，经理。委托代理人徐锐经，北京市正平律师事务所律……