建设工程施工合同纠纷 （2019）兵民终25号
裁判要旨
伊宁建设公司与万华天居公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。 伊宁建设公司依约履行了施工义务，但万华天居公司至今拖欠工程款18,024,561.1元未支付，其行为构成违约。 因万华天居公司书面答辩同意解除双方签订的《建设工程施工合同》及承担还款责任及利息，根据法律规定，结合双方确认的支付清单，伊宁建设公司关于解除《建设工程施工合同》、万华天居公司应支付工程款18,024,561.1元和赔偿利息损失1,330,212.6元（本金18,024,561.1元、年利率6%、计算时间是2016年8月25日至2017年11月19日）的诉请，符合法律规定，应予以支持，超出部分，不予支持。 关于伊宁建设公司主张工程价款优先受偿权的诉请。 因2015年11月19日工程已停工，双方于2016年8月25日对工程造价、工程款确认后形成支付清单，伊宁建设公司起诉之日为2017年12月11日，根据法律关于“建设工程承包人行使优先受偿权的期限为六个月”的规定，其主张工程价款优先受偿权已超过六个月期限，故不予支持。 伊宁建设公司未提供充分的证据证实其主张的延误工
摘要
伊宁市城市建设总公司与新疆万华天居房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院 民 事 判 决 书 (2019)兵民终25号 上诉人（原审原告）：伊宁市城市建设总公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁州伊宁市南环路916号。 法定代表人：张士武，该公司总经理。 委托诉讼代理人：徐德忠，该公司项目经理。 被上诉人（原审被告）：新疆万华天居房地产开发有限公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市天北新区绿源里小区79栋3单元332号。 ……