承揽合同纠纷 (2018)宁02民终309号
裁判要旨
宁夏亿唐隆化工有限公司与宁夏欣盛环保设备有限公司、银川赛鼎科技有限公司于2013年10月23日签订的《31500KVA电石炉设备制作安装合同》系三方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,该合同合法、有效。三方于2014年4月2日签订的《设备安装补充协议》系《31500KVA电石炉设备制作安装合同》的补充约定,真实、合法、有效。张建仁作为宁夏欣盛环保设备有限公司的委托代理人签订合同,作为宁夏欣盛环保设备有限公司的员工负责涉案工程的具体施工,应当由宁夏欣盛环保设备有限公司承担上述合同责任,宁夏亿唐隆化工有限公司要求张建仁支付违约金、经济损失的诉讼主张不符合本案事实,不予支持。关于宁夏亿唐隆化工有限公司主张宁夏欣盛环保设备有限公司支付违约金,宁夏亿唐隆化工有限公司依据《设备安装补充协议》第5条”延误工期每推迟一天按工程总价款1%向支付违约金”要求其支付2014年6月21日至2015年1月20日期间产生的违约金1302000元。2014年7月3日,宁夏亿唐隆化工有限公司同意工期延期,以铜瓦到货日期顺延20天交工。双方均没有证据证实铜瓦到货时间。根据宁夏亿唐隆化工有限公司于2014年9月2
摘要
宁夏亿唐隆化工有限公司与宁夏欣盛环保设备有限公司、张建仁承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文(节选)
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院p t ” > 民 事 判 决 书(2018)宁02民终309号上诉人(原审原告):宁夏亿唐隆化工有限公司。住所地宁夏回族自治区惠农区河滨工业园区河滨西街。法定代表人:张军,宁夏亿唐隆化工有限公司总经理。委托诉讼代理人:陈晓珊,宁夏天纪律师事务所律师。被上诉人(原审被告):宁夏……