建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁03民终115号
裁判要旨
原、被告签订的《建筑基础工程施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，该合同合法有效，原、被告均应按照合同约定履行各自的权利义务。原、被告对于涉案工程结算总额6490396.01元无异议，对该数额��以确认。双方在合同中约定建设单位付第一次款时总包方付300万元工程费，故原告要求被告自2014年5月6日收到发包方淄博百盛房地产开发有限公司付款时，向原告支付首期工程款300万元，符合合同约定，予以支持。原告施工部分自2014年4月经验收合格交付被告使用至今，原告已经完全履行合同约定的义务。被告与发包方施工合同中约定的竣工日期为2016年5月25日，但涉案工程被告施工部分因资金原因停工后至今未恢复施工，导致工程无法完工并竣工验收，该工程现状与原告无关，现被告以合同约定付款条件未成就为由拒付原告工程款，辩解理由不当，不予采信，故原告要求被告全额支付工程款6490396.01元的诉讼请求，予以支持。原、被告合同中约定违约金按日万分之五计算，该约定不违反法律规定，首期款300万元应于2014年5月6日支付，故原告要求被告自2014年4月24日起���付违约金，不予支持。自2014年5
摘要
山东博泰建设集团有限公司、山东万腾建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁03民终115号上诉人（原审被告）：山东博泰建设集团有限公司。���所地:山东省淄博高新技术开发区兰雁大道36号。法定代表人：荆树波，董事长。委托诉讼代理人：尹连明，山东子诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东万腾建设有限公司。住所地:山东省桓台县少海路****号。法定代表人：张延忠，董事长。委托诉讼代理人：熊家林，山东齐桓律师事务所律……