建设工程施工合同纠纷 （2018）豫14民终1342号
裁判要旨
原、被告双方签订的《宁波市中药饮片（商丘）寿全斋有限公司新厂房建设工程合同书》是双方在自愿、合法情况下签订的，是双方真实意思的表示，应为有效合同。被告违反合同约定不履行义务，应承担违约责任赔偿原告的损失。涉案工程竣工后，原告没有按照合同约定向原告提交竣工验收报告，而是将工程直接交付给发包方，发包方并无异议并已经实际投入使用，故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三项之规定确认涉案工程转移占有之日即为竣工之日。发包方将涉案工程投入使用的行为，亦可视为发包方对建设工程的质量认可，推定发包方签字接收之日为工程实际投入使用之日（即2015年10月15日）。因此，发包方将涉案工程投入使用之日，应视为涉案工程验收合格之日。被告拖欠原告的工程款数额为：40277495元（应付工程款）-【34340000元+600000元】（已付工程款）-40277495元×5％（质量保修金）=3323620.25元。故原告起诉被告要求其支付拖欠的下余工程款人民币3323620.25元的诉讼请求，具有事实依据和法律依据，依法应予支持。对原告要求被告偿付占用工程款期间逾期利息
摘要
宁波市中药饮片（商丘）寿全斋有限公司、浙江腾远建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫14民终1342号上诉人（原审被告）：宁波市中药饮片（商丘）寿全斋有限公司。住所地：河南省商丘市睢阳区产业集聚区纬二路东段，统一社会信用代码：91411403588558143A。法定代表人：王江兵，该公司董事长。委托诉讼代理人：王锐、张英，浙江导司律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：浙江腾远建设有限公司。住所地：浙江省三门县海游街道西区大……