建设工程施工合同纠纷 （2018）皖07民终98号
裁判要旨
旺达公司与澳星公司签订的《安徽枞阳国际大酒店中央空调工程合同书》（附格力中央空调报价一览表），系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性的规定，合法有效，对双方当事人有约束力。涉案工程已经投入使用，合同总价款243万元，另加签证增加的工程款211172.61元，合计工程款总额为2641172.61元。扣除澳星公司认可旺达公司支付工程款158.2万元;扣除2016年6月27日，双方确认的“工程联系函”中未做部分工程（风口未安装）的工程款为16475.88元;扣除质保金5%，即132058.63元【2641172.61（元）×5%】。旺达公司应支付澳星公司工程款为910638.1元【2641172.61（元）-1582000（元）-16475.88（元）-132058.63（元）】。故对澳星公司要求旺达公司支付910638.09元，应予支持；对超过部分不予支持。关于利息，双方确认的“工程联系函”中有明确约定，故未付工程款利息应从2017年1月1日起，按月利率1.5%计算。关于澳星公司要求的违约金与赔偿金问题，一审法院认为，涉案工程因诸多原因中途停工，现仍有部分扫尾工程未完工，且2016
摘要
安徽省澳星设备安装工程有限责任公司、枞阳县旺达置业有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省铜陵市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）皖07民终98号上诉人(原审原告)：安徽省澳星设备安装工程有限责任公司，所在地安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C-8号楼401室。法定代表人：毛俊，该公司董事长。委托诉讼代理人：吕晓璐，安徽力澜律师事务所律师。上诉人（原审被告）：枞阳县旺达置业有限责任公司，所在地安徽省枞阳县枞阳镇莲城东路。法定代表人：张海龙，该公司总经理。委托诉讼……