建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民终12000号
裁判要旨
群健公司、华信公司签订的劳务承包合同，是双方当事人真实意思表示，内容不违反相关法律规定，该合同真实有效，对当事人双方均具有法律约束力。华信公司未按合同约定履行自己的义务，诸如未能及时提供建筑原材料，未按工程进度足额支付工程价款等行为，显属违约行为，应承担违约责任。经法院释明，诉讼过程中，群健公司变更部分诉讼请求，要求华信公司赔偿因逾期支付工程款造成群健公司因购买方木、镜面板的经济损失1009950元，经查，该诉讼请求于法有据，应予支持；唯有群健公司与第三方签订的对于方木及镜面板买卖合同违约金的计算方式和标准过分高于造成的损失，应予更正。结合本案的实际情况，逾付工程款造成群健公司的损失可按照逾期付款金额的年利率24%予以计算利息损失。2015年11月27日，群健公司与东女木业、叶集模板厂签订结算单，确认应付镜面板、方木材料款分别为1216800元、2106834.50元，合计3323634.50元。该材料款因未能及时给付，造成群健公司自2015年11月28日至2016年12月27日期间经济损失864144.97元。依据双方当事人合同约定“待主体施工到封顶后，15日内按已完成工程量的75%
摘要
西安群健建设有限公司与西安华信西部基础设施勘察设计建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终12000号上诉人（原审被告）：西安华信西部基础设施勘察设计建设有限公司，住所地陕西省西安市阎良区人民路西段50号。法定代表人：翟慕政，该公司总经理。委托诉讼代理人：石晓笑，女，该公司员工，住陕西省富平县。委托诉讼代理人：樊温博，陕西新庆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：西安群健建设有限公司，住所地陕西省西安市阎良区延安路前进商贸……