承揽合同纠纷 （2018）苏0591民初6166号

原告常祝华与被告创亮公司签订的《门窗、阳光房销售合同》，系双方真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，依法成立并生效。 原被告双方在合同中约定工期、付款进度，原告按约支付了工程款，被告拖延工期未能完成施工，被告违约行为已导致原告合同目的无法实现，现原告诉请解除双方签订的《门窗、阳光房销售合同》，有事实及法律依据，本院予以支持。 合同签订后，原告支付工程款83200元，现诉请被告返还扣除现有装修施工价值后工程款24580元，本院认为，首先，经查看现场，被告确实未能完成合同约定全部项目，对照合同附件报价表，扣除未完工项目以及原告所称以次充好产品差价，原告主张被告实际施工金额为58620元，有事实依据；其次，被告于2017年6月11日向原告出具保证书称，若未能及时完成施工则退还原告货款30000元，表明被告亦承认原告存在多付货款情况；最后，原告与被告创亮公司签订了合同后，被告创亮公司未能完成施工，后被告秦德青向原告出具保证书，保证若未能及时完成施工则退还货款30000元，应视为被告秦德青自愿对创亮公司债务承担责任，故对于原告诉请被告创亮公司、秦德青返还货款24580元，本院予以支持。 关于

6166常祝华与苏州创亮门窗科技有限公司、秦德青承揽合同纠纷一审民事判决书

苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0591民初6166号原告：常祝华，男，汉族，1979年2月7日出生，住江苏省苏州。 被告：苏州创亮门窗科技有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区枫津南路18号1103室。 法定代表人：秦欢。 被告：秦德青，男，汉族，1979年11月28日出生，住安徽省舒城县。 原告常祝华与被告苏州创亮门窗科技有限公司（以下简称“创亮公司”）、秦德青承揽合同……