建设工程施工合同纠纷 （2018）苏0591民初3089号
裁判要旨
原告姚石与被告创亮公司签订的《门窗、阳光房销售合同》，系双方真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，依法成立并有效。 原被告双方在合同中约定工期、付款进度，原告按约支付了工程款，被告拖延工期未能完成施工，被告违约行为已导致原告合同目的无法实现，现原告诉请解除双方签订的《门窗、阳光房销售合同》，有事实及法律依据，本院予以支持。 合同签订后，原告称支付被告9万元工程款，现因被告逾期未完工，原告诉请被告返还该9万元工程款，本院认为诉讼中，原告仅提供被告开具的7万元收据，其余2万元既未能提交收据，也未能提供原始支付凭证，故本院确认原告仅支付被告工程款7万元，就涉案房屋已施工范围价值，原告不申请鉴定，本院考虑合同金额、施工范围，参考专家咨询意见，认定涉案房屋现有施工范围价值为8万元，现被告实际施工范围价值超出原告实际支付工程款金额，原告尚结欠被告工程款1万元，故对于原告该项诉讼，本院不予支持。 另原告主张被告自2017年4月4日起按照合同约定每日2000元标准支付违约金，本院考虑原告实际损失、被告违约情形、原告止损义务，酌情认定被告支付原告违约金3万元，因原告尚结欠被告工程款1万元，相应折抵后
摘要
3089姚石与苏州创亮门窗科技有限公司、秦欢等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0591民初3089号原告：姚石，男，1985年11月11日出生，汉族，住江苏省南京市江宁区。 委托诉讼代理人：丁红梅，江苏永德律师事务所律师。 被告：苏州创亮门窗科技有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区枫津南路****。 法定代表人：秦欢。 被告：秦欢，女，1988年8月8日出生，汉族，住安徽省舒城县。 被告：秦德青，男，1979年11月……