建设工程施工合同纠纷 2016）鲁02民终2953号

本案系建设工程施工合同纠纷，双方签订的建设工程施工合同书是双方真实意思表示，不违反国家强行性法律规范，合法有效。依法订立的合同，对当事人具有约束力，双方应按约履行。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案争议的焦点，创佳门窗公司逾期完工是否构成合同违约并应承担相应的违约责任。一审法院根据法律、司法解释的相关规定，做出如下分析判定：第一，合泰龙翔公司未按合同约定的付款节点支付工程进度款，应相应顺延工期。双方认可合泰龙翔公司于2011年1月25日向创佳门窗公司支付工程款216万元、于2011年7月5日支付216万元、于2012年6月7日支付50万元、于2012年7月17日支付100万元，幕墙工程于2011年8月10日支付17.6万元，合计599.6万元。合同暂定价款为720万元，签订合同时间为2011年1月21日，合同

青岛合泰龙翔实业有限公司、青岛创佳门窗有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁02民终2953号上诉人（原审原告）：青岛合泰龙翔实业有限公司。法定代表人：李贵山，董事长。委托诉讼代理人：殷增奎，山东倡通律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：青岛创佳门窗有限公司。法定代表人：刘向前，董事长。委托��讼代理人：郭睿，北京市盈科（青岛）律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵秀琴，山东德祥律师事务所律师。上诉人青岛合泰龙翔实业有限……