装饰装修合同纠纷 (2019)粤0605民初7158号
裁判要旨
债务应当清偿。 装修及零星工程的结算造价为889482.76元,装修改造工程的结算造价为238118元,原、被告一致确认已支付装修及零星工程的工程款708683元,装修改造工程未付款,现原告主张合纵公司支付工程款418917.76元,结合被告答辩意见,本院作以下分析:关于逾期完工问题。 装修及零星工程合同约定暂定开工时间2017年9月22日,2017年10月31日完工且通过验收,虽然工程于2018年5月31日验收合格,但由于开工令载明开工时间为2017年10月9日,施工期间也增加工程量,双方未约定完工的具体时间,且根据原告2018年1月24日出具的《签证工程量确认单》反映,签证工程量已于2017年11月15日完成,合纵公司于2018年5月31日才盖章确认,可见合纵公司存在拖延验收的情形,因此,合纵公司辩称原告逾期完成该工程并据此从工程款中抵扣违约金的意见,本院不予采纳。 装修改造工程于2018年1月11日开工,约定2018年2月5日完工且通过验收,实际于2018年5月31日验收合格,由于合纵公司至今未支付该工程项下的任何进度款,其以原告逾期完成该工程并要求从工程款中抵扣违约金,理据不足
摘要
广州邦创装饰工程有限公司与广州市创朗房地产咨询有限公司、合众创展股份有限公司、佛山市南海合纵房地产开发有限公司装饰装修合同纠纷一案民事一审判决书
正文(节选)
广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0605民初7158号原告:广州邦创装饰工程有限公司,住所地:广东省广州市天河区********,统一社会信用代码。 法定代表人:邓某1。 委托诉讼代理人:邓祥林,广东恒运律师事务所律师。 被告:佛山市南海合纵房地产开发有限公司,住所地:广东省佛山市南海区*************,统一社会信用代码************。 法定代表人:陈……