建设工程施工合同纠纷 （2019）内06民终1275号

准旗生利机械公司欠付鄂市锦顺土石方公司工程款1289159.91元（包括质保金734403元）的事实清楚，一审法院予以确认。准旗生利机械公司虽提出工程未经审计不具备支付质保金734403元的抗辩意见，但通过庭审查明的事实来看，双方并未约定以审计为支付质保金的条件，鄂市锦顺土石方公司已按约完成了工程，且双方对工程款进行了结算，准旗生利机械公司就应当按照约定履行给付下欠工程款的义务，一审法院对鄂市锦顺土石方公司要求准旗生利机械公司履行给付下欠工程款1289159.15元的诉讼请求依法予以支持。关于鄂市锦顺土石方公司要求支付逾期利息的诉讼请求，对此一审法院认为，鄂市锦顺土石方公司未提供证据证明与准旗生利机械公司对欠付工程价款的利息进行过约定，故根据相关法律规定，应按中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算利息，利息从应付工程价款之日计付。因鄂市锦顺土石方公司与准旗生利机械公司对工程款于2017年5月11日进行了结算，故鄂市锦顺土石方公司可主张从2017年5月12日起计算利息，现其要求准旗生利机械公司支付从2017年6月29日起计算至实际给付之日止的利息符合法律规定。判决如下：被告准格尔旗生

准旗生利机械公司欠付鄂市锦顺土石方公司工程款1289159.91元（包括质保金734403元）的事实清楚，一审法院予以确认。准旗生利机械公司虽提出工程未经审计不具备支付质保金734403元的抗辩意见，但通过庭审查明的事实来看，双方并未约定以审计为支付质保金的条件，鄂市锦顺土石方公司已按约完成了工程，且双方对工程款进行了结算，准旗生利机械公司就应当按照约定履行给付下欠工程款的义务，一审法院对鄂市锦顺土石方公司要求准旗生利机械公司履行给付下欠工程款1289159.15元的诉讼请求依法予以支持。关于鄂市锦顺土石方公司要求支付逾期利息的诉讼请求，对此一审法院认为，鄂市锦顺土石方公司未提供证据证明与准旗

内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）内06民终1275号 上诉人（原审被告）：赵某，现住内蒙古呼和浩特市。 委托诉讼代理人：王某，内蒙古晟曜律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：鄂尔多斯市锦顺土石方工程有限公司。 法定代表人：刘某。 委托诉讼代理人：钟某，现住河南省新蔡县。 委托诉讼代理人：曹某，内蒙古易非律师事务所律师。 原审被告：准格尔旗生利工程机械施工有限责……