建设工程施工合同纠纷 （2016）吉01民终2265号

此案系建设工程合同纠纷案。发包人禾宝公司为建设粮食储备库，将工程发包给不具有建筑工程资质的徐广州承建，双方没有签订书面合同，其发包、承包行为不具有合同效力，徐广州将承建的部分工程分包给不具有建筑资质的阚杰进行施工，虽双方签订了书面协议，该协议也不具有法律效力。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第二十六条“实际施工人以转包人、违反分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任”。本案中，虽徐广州与阚杰签订的《建筑工程劳务分包协议》无效，但因徐广州的原因未能及时提供施工原材料，致阚杰的施工队无法继续施工，最终导致工程停工，其责任完全在徐广州。工程停工后，徐广州与阚杰就已经完成的工程量的工程款进行了结算，说明徐广州对阚杰方已施工完的工程的质量予以认可，因此，徐广州应及时向阚杰支付相应的工程款。对于禾宝公司，因其系该工程的发包人

此案系建设工程合同纠纷案。发包人禾宝公司为建设粮食储备库，将工程发包给不具有建筑工程资质的徐广州承建，双方没有签订书面合同，其发包、承包行为不具有合同效力，徐广州将承建的部分工程分包给不具有建筑资质的阚杰进行施工，虽双方签订了书面协议，该协议也不具有法律效力。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”以及第二十六条“实际施工人以转包人、违反分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发

吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）吉01民终2265号上诉人（原审被告）：徐广州，男，1969年2月28日出生，汉族，建筑商，现住德惠市。委托代理人：李峰，吉林申和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：阚杰，男，1961年2月4日出生，汉族，现住沈阳市法库县。委托代理人：张琴，黑龙江张勤律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：吉林省禾宝粮食有限责任公司，住所：农安县农安镇农伏路北……