建设工程施工合同纠纷 （2017）新23民终380号

原告新疆索斐娅国际生物科技有限公司与被告新疆昌吉建设集团有限责任公司2010年6月23日签订的关于660T/D番茄生产线及配套设施工程的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，原审法院对该份合同的效力予以确认。在施工过程中，因工程量发生变更等原因，从2010年10月开始，该工程处于停工状态，原告与被告经昌吉市高新区管委会调解解除了双方签订的《建设工程施工合同》，对双方当事人解除合同的行为应予以确认。本案的争议焦点为被告昌吉建设集团有限责任公司已完工的工程量为多少，是否存在原告超付工程款的情况。因修建彩钢房不属于合同中约定的工程，被告公司的项目经济责任人刁银忠在合同履行过程中，为采购钢构材料与案外人新疆万通人钢结构有限公司签订了《承揽加工合同》，刁银忠实为代理行为，且在代理期限内，故法律后果应由委托人承担。因此原告向新疆万通人钢结构有限公司支付的450000元材料款不能计算为被告领取的工程款。其余的50000元以现金的方式支付给刁银忠，刁银忠也证实收到50000元材料款的事实，故对被告公司辩解的不认可收到50000元工程款的抗辩意见不予采信。根据双方当事人两次委托鉴

原告新疆索斐娅国际生物科技有限公司与被告新疆昌吉建设集团有限责任公司2010年6月23日签订的关于660T/D番茄生产线及配套设施工程的《建设工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律规定，原审法院对该份合同的效力予以确认。在施工过程中，因工程量发生变更等原因，从2010年10月开始，该工程处于停工状态，原告与被告经昌吉市高新区管委会调解解除了双方签订的《建设工程施工合同》，对双方当事人解除合同的行为应予以确认。本案的争议焦点为被告昌吉建设集团有限责任公司已完工的工程量为多少，是否存在原告超付工程款的情况。因修建彩钢房不属于合同中约定的工程，被告公司的项目经济责任人刁银忠在合同履行过程

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新23民终380号上诉人(原审原告)：新疆滇红国际股份有限公司，住所地:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市新区科技大道02-04号。法定代表人：刘剑，该公司董事长。委托诉讼代理人：张全洁，该公司员工。委托诉讼代理人：马韶坤，新疆天阳律师事务所律师。上诉人(原审被告)：新疆昌吉建设(集团)有限责任公司，住所地:新疆维吾尔自治区……