劳务合同纠纷 (2019)鲁0124民初1714号
裁判要旨
被告铸诚公司将所承包的部分劳务工程分包给被告顺成公司,被告顺成公司又以项目部的名义将其中F1#楼的劳务工程分包给原告郭庆明,以上事实清楚,证据充分。 因原告郭庆明施工人员不到位、工期延误等原因,被告顺成公司项目部与原告解除合同,并自认原告已完成的F1#一、二、四层砌体工程价款合计45890元,原告郭庆明虽不予认可,但未提交其他证据证明其已完成的工程量,且其在被告顺成公司项目部制作的“情况说明”中予以签字,应表示其对已完成工程量的认可。 被告顺成公司在此之后支付给郜云忠的砌砖款19995元、吕厚保的砌砖款6380元,原告郭庆明表示认可,并同意在其应得劳务费中扣除。 关于被告顺成公司支付给冯大力的工钱,其中原告郭庆明认可其中4层的工钱1995元可在其劳务费中扣除,对地下室2605元认为其所承包的不包含地下室的工程量,不应在其劳务费中扣除,本院认为,根据被告顺成公司提交的“情况说明”已注明施工范围为F1#一、二、四层,不包含地下室,故对原告郭庆明的主张,本院予以支持。 关于2019年5月6日原告因购买工具借被告顺成公司的款项2450元,应从原告应得劳务费中扣除,原告主张被告顺成公司已放弃该款
摘要
郭庆明与平阴县顺成建筑安装有限公司等劳务合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省平阴县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0124民初1714号 原告:郭庆明,男,1966年4月6日出生,汉族,住江苏省丰县, 被告:平阴县顺成建筑安装有限公司,住所地山东省平阴县。 法定代表人:赵玉苓,经理。 委托诉讼代理人:高昭旺,平阴明星法律服务所基层法律工作者。 被告:济南铸诚建筑工程集团有限公司,住所地山东省平阴县。 法定代表人:张绪才,董事长。 委托诉讼代理人……