建设工程施工合同纠纷 （2021）冀09民终1152号

部分，已经注明“借款400万元是被上诉人殷建华为泰古公司所借……”所以，实际借款人为泰古公司，殷建华偿还本金加利息后，泰古公司再归还殷建华（以房抵债），泰古公司对借款本金及利息的归还并不是所谓的工程款。2.逾期竣工系泰古公司未按期付款并将部分工款分包他人造成，金品公司不存在违约。（1）泰古公司在2014年9月至2015年6月期间的付款计划，5期没有按付款计划付工程款，泰古公司违约在先。（2）室外管网合同配套在2015年9月15日签订，晚于泰古公司所说承诺书近8个月，我方在签订合同后施工是合理的期限。合同不包含路面工程，秦古公司将路面工程分包他人，路面工程属于最后施工，我方无法掌握第三人施工进度，因该分包造成延期与我方无关。(3)2017年5月22日签订工程竣工结算定案表，说明第3项约定“本工程验收合格，无工程索赔”，所以即使存在违约，泰古公司在该结算表中已经放弃要求违约，因此泰古公司该主张无事实依据。另补充：在沧州中院（2018）冀09民终2000号民事判决书中，该案的双方当事人为殷建华和本案的泰古公司，该判决书涉及到的主要是400万元借款利息及泰古公司将1

部分，已经注明“借款400万元是被上诉人殷建华为泰古公司所借……”所以，实际借款人为泰古公司，殷建华偿还本金加利息后，泰古公司再归还殷建华（以房抵债），泰古公司对借款本金及利息的归还并不是所谓的工程款。2.逾期竣工系泰古公司未按期付款并将部分工款分包他人造成，金品公司不存在违约。（1）泰古公司在2014年9月至2015年6月期间的付款计划，5期没有按付款计划付工程款，泰古公司违约在先。（2）室外管网合同配套在2015年9月15日签订，晚于泰古公司所说承诺书近8个月，我方在签订合同后施工是合理的期限。合同不包含路面工程，秦古公司将路面工程分包他人，路面工程属于最后施工

河北省沧州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀09民终1152号 上诉人（原审原告、反诉被告）：河北金品建筑工程集团有限责任公司，住所地沧州市运河区朝阳南路**。 法定代表人：徐立堂，董事长。 委托诉讼代理人：李政，天津星聚律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：沧州泰古房地产开发有限公司，住所地沧州市开发区银光大街**。 法定代表人：张宝明，董事长。 委托诉讼代理人：白芸菲……