建设工程施工合同纠纷 （2019）甘0422民初170号

当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 原告在施工期间确进行了工程变更，将原设计基础井桩变更为筏板，但未按照合同约定与被告及监理共同办理变更签证。 原告未缴纳鉴定费用致鉴定终止，仅凭原告单方制作的工程预算书、工程建设档案及原告与监理方的工程签证单，无法有效证明变更工程造价的实际增加或减少，原告应承担举证不能的责任。 综上，对原告的诉讼请求，不予支持。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告甘肃鑫渊建设集团有限公司的诉讼请求。 案件受理费1150元，由原告甘肃鑫渊建设集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省白银市中级人民法院。 审　判　长 张军德人民陪审员 张爱清人民陪审员 吴　萌 二○一九年十二月二十四日

甘肃鑫渊建设集团有限公司与会宁县太平店供销合作社建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

甘肃省会宁县人民法院民事判决书（2019）甘0422民初170号原告：甘肃鑫渊建设集团有限公司。 法定代表人：童某。 委托诉讼代理人：孙某。 被告：会宁县太平店供销合作社。 法定代表人：席某。 委托诉讼代理人：阮某，浙江星海律师事务所律师。 原告甘肃鑫渊建设集团有限公司（以下简称鑫渊公司）与被告会宁县太平店供销合作社（以下简称太平店供销社）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年8月4日作出（2……