建设工程施工合同纠纷 （2015）二中民四终字第250号

汇力兴公司为涉诉工程汇力兴工业园的发包人，京鑫公司为涉诉工程的承包人。后京鑫公司与刘明福签订施工分包协议，刘明福施工队承包涉诉工程的5、6、7号楼相关工程。汇力兴公司辩称涉诉工程中的5、6、7号楼实际系金磊公司施工的，并非原告。但是，汇力兴公司与金磊公司签订合同的落款时间为2012年7月16日，晚于刘明福与京鑫公司的合同落款时间及京鑫公司的停工时间，双方当事人的陈述及天津市建设工程质量安全监督管理支队的“责令暂停施工通知书”均能证明京鑫公司的停工时间为3月份，上述“责令暂停施工通知书”的日期为2012年7月12日，证明在金磊公司与汇力兴公司签订施工协议之前，汇力兴公司还在施工过程中。汇力兴公司也未提交证据证实金磊公司与刘明福施工承包范围或内容存在重合。原审法院调取的汇力兴公司向保税区质监站提出的申请使用农民工保证金的“申请书”的内容也进一步证实汇力兴公司明知刘明福施工队系项目的分包单位，也知晓刘明福施工队在施工，所以才会因欠付刘明福施工队等分包单位的人工费而向保税区质监站申请使用农民工保证金，汇力兴公司否认上述事实有违诚实信用原则。上述“申请书”的内容也证实其作为发包人对于承包人分包工

汇力兴公司为涉诉工程汇力兴工业园的发包人，京鑫公司为涉诉工程的承包人。后京鑫公司与刘明福签订施工分包协议，刘明福施工队承包涉诉工程的5、6、7号楼相关工程。汇力兴公司辩称涉诉工程中的5、6、7号楼实际系金磊公司施工的，并非原告。但是，汇力兴公司与金磊公司签订合同的落款时间为2012年7月16日，晚于刘明福与京鑫公司的合同落款时间及京鑫公司的停工时间，双方当事人的陈述及天津市建设工程质量安全监督管理支队的“责令暂停施工通知书”均能证明京鑫公司的停工时间为3月份，上述“责令暂停施工通知书”的日期为2012年7月12日，证明在金磊公司与汇力兴公司签订施工协议之前，汇力兴公司还在施工过程中。汇力兴公司

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2015）二中民四终字第250号上诉人（原审被告）天津汇力兴物流有限公司，住所地天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心。法定代表人马宝海，总经理。委托代理人季春彪，北京盈科（天津）律师事务所律师。委托代理人张倩，北京盈科（天津）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）刘明福。委托代理人曹承学，天津谦方律师事务所律师。原审被告王建宇。上诉人天津汇力兴物流……