建设工程施工合同纠纷 （2014）宁民终字第4337号

合同当事人应当按照约定履行合同义务。若航公司与兴港公司签订《建设工程施工合同》约定的内容是双方的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，对双方产生约束力。兴港公司承建的项目工程已完工，并经发包方及设计单位验收，故可以视为兴港公司已完成了自己的合同义务。该工程经鉴定：土建工程价款为10721435.51元，安装工程价款为1163376.58元。若航公司认可屋面陶粒补差20000元及检测费用58520元，以上合计11963332.09元，原审法院予以确认。另兴港公司提供的工程联系单已经若航公司签收，该联系单所记载的工程应视为兴港公司已完成，该部分的造价181834.56元，原审法院亦予以认可。综上，兴港公司完成的工程价款共计12145166.65元。扣除若航公司已支付的6120000元，若航公司还应支付兴港公司5417908.32元，余款607258.33元，按保修规定处理。若航公司主张的挖机台班工程，因该工程未经若航公司签证认可，原审法院不予支持。对兴港公司主张的逾期付款利息，应以逾期付款额，自逾期付款之日（自退场日即2010年9月1日起一年内支付决算总价的85

合同当事人应当按照约定履行合同义务。若航公司与兴港公司签订《建设工程施工合同》约定的内容是双方的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，对双方产生约束力。兴港公司承建的项目工程已完工，并经发包方及设计单位验收，故可以视为兴港公司已完成了自己的合同义务。该工程经鉴定：土建工程价款为10721435.51元，安装工程价款为1163376.58元。若航公司认可屋面陶粒补差20000元及检测费用58520元，以上合计11963332.09元，原审法院予以确认。另兴港公司提供的工程联系单已经若航公司签收，该联系单所记载的工程应视为兴港公司已完成，该部分的造价181834.56元

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）宁民终字第4337号上诉人（原审被告）南京若航交通发展有限公司，组织机构代码77704843-3，住所地南京市浦口区经济开发区天浦路1号3FA133座。法定代表人吕勇，该公司董事长。委托代理人吴晓贝，男，汉族，1983年1月19日出生，该公司员工。委托代理人常志刚，上海汉商律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江苏兴港建设集团有限公司，住所地江苏……