承揽合同纠纷 （2014）宿中民终字第1185号

裘凌通、华明龙签订江苏千龙厂区道路施工协议，双方均应按协议履行。华明龙主张其已按合同完成了1号厂房基础地坪的施工，裘凌通亦认可1号厂房已完工，面积约为9600平方米，裘凌通辩解该1号厂房的部分工程是由他人完成，但其提供的收据等证据从内容上看并不能证明其主张，故采纳华明龙已按合同完成了1号厂房基础地坪施工的主张。裘凌通已付华明龙工程款20050元，华明龙要求裘凌通给付剩余工程款的诉讼请求成立，予以支持。遂判决：裘凌通于判决生效后三日内给付华明龙工程款20270元。案件受理费356元，减半收取178元，由裘凌通负担。一审法院判决后，裘凌通不服，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：首先，上诉人与华明龙签订的施工协议中约定工期为15天，即从2013年7月26日至2013年8月11日。而华明龙施工逾期45天仍未完工，在此情况下，建设单位要求上诉人整改并承担违约责任。上诉人遂找华明龙对其已完工程量进行结算（款项为20050元，华明龙实际领取23000元，多领取部分由剩余工程施工人承担），并确定剩余工程由他人施工，与华明龙无关，由华明龙撤出施工场地，为此书写条据予以确认。书写条据的人虽然没有将当时情况

裘凌通、华明龙签订江苏千龙厂区道路施工协议，双方均应按协议履行。华明龙主张其已按合同完成了1号厂房基础地坪的施工，裘凌通亦认可1号厂房已完工，面积约为9600平方米，裘凌通辩解该1号厂房的部分工程是由他人完成，但其提供的收据等证据从内容上看并不能证明其主张，故采纳华明龙已按合同完成了1号厂房基础地坪施工的主张。裘凌通已付华明龙工程款20050元，华明龙要求裘凌通给付剩余工程款的诉讼请求成立，予以支持。遂判决：裘凌通于判决生效后三日内给付华明龙工程款20270元。案件受理费356元，减半收取178元，由裘凌通负担。一审法院判决后，裘凌通不服，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：首先，上诉人与华明龙

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）宿中民终字第1185号上诉人（一审被告）裘凌通。委托代理人陈德国，江苏通达声远律师事务所律师。被上诉人（一审原告）华明龙。上诉人裘凌通因与被上诉人华明龙承揽合同纠纷一案，不服江苏省沭阳县人民法院（2014）沭韩民初字第0195号民事判决，向本院提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。一审法院经审理查明：2013年7月……