建设工程分包合同纠纷 （2017）浙11民终1578号

正恒公司与乾丰公司签订的《建筑工程施工劳务分包合同》是当事人真实意思表示，不违反国家法律、法规的强制性规定，合法有效。根据2016年12月8日伊畅公司与乾丰公司签订的《施工总承包合同》，乾丰公司从伊畅公司获得工程款的节点，与正恒公司从乾丰公司获得工程款的节点基本一致，说明乾丰公司将工程建设的前期垫资风险部分转嫁给正恒公司。伊畅公司巨额债务缠身，且乾丰公司未提供证据证明，如发生伊畅公司无能力支付工程款的情况下，其有能力支付正恒公司的工程款，故正恒公司提出的不安抗辩成立，正恒公司有权中止合同的履行。虽正恒公司未依法履行通知伊畅公司中止合同履行的义务，但在本案诉讼过程中，伊畅公司提出让正恒公司继续履行合同的抗辩，其既未表示即向正恒公司支付停工损失1534900元，也未向正恒公司提供适当的担保，故为减少当事人的诉累，一审法院认为正恒公司提出解除《建筑工程施工劳务分包合同》的诉请，有事实和法律依据，应予支持，乾丰公司依法应当返还正恒公司履约保证金1000000元。案涉合同解除后，在合同履行过程中已对正恒公司造成的损失，乾丰公司依法应当赔偿。故正恒公司主张的合理损失，予以支持。正恒公司系因不安抗辩

正恒公司与乾丰公司签订的《建筑工程施工劳务分包合同》是当事人真实意思表示，不违反国家法律、法规的强制性规定，合法有效。根据2016年12月8日伊畅公司与乾丰公司签订的《施工总承包合同》，乾丰公司从伊畅公司获得工程款的节点，与正恒公司从乾丰公司获得工程款的节点基本一致，说明乾丰公司将工程建设的前期垫资风险部分转嫁给正恒公司。伊畅公司巨额债务缠身，且乾丰公司未提供证据证明，如发生伊畅公司无能力支付工程款的情况下，其有能力支付正恒公司的工程款，故正恒公司提出的不安抗辩成立，正恒公司有权中止合同的履行。虽正恒公司未依法履行通知伊畅公司中止合同履行的义务，但在本案诉讼过程中，伊畅公司提出让正恒公司继续履

浙江省丽水市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙11民终1578号上诉人（一审被告）：浙江乾丰生态建设有限公司。住所地：丽水市云和县浮云街道环宇路**号。统一社会信用代码：91331125570555XXXX。法定代表人：陈秋弘，该公司执行董事。委托诉讼代理人：朱建伟，男，1955年8月1日出生，汉族，住丽水市云和县。系该公司监事。委托诉讼代理人：刘晓林，浙江五楼律师事务所律师。被上诉人（……