建设工程施工合同纠纷 （2016）京03民初101号

中煤正辰公司、汇天网络公司均对健康港承包合同的签订及履行不持异议，且中煤正辰公司向监理公司提交的《工程款支付申请表》显示中煤正辰公司已完成健康港项目相关施工工作，故根据相关合同签订、履行情况及双方庭审陈述，本院确认健康港项目已经实际并入数据中心项目。双方对于以数据中心承包合同为依据确认争议工程量及工程造价均不持异议，本院认可。双方在数据中心承包合同中对工程款支付作出明确约定，双方均应依约履行。涉案项目施工中，汇天网络公司向中煤正辰公司发出解除函。解除函明确：双方及监理单位就中煤已施工的工程进行盘点并进行书面确认，汇天将依据合同、图纸、其他的基数文件以及确认的工程量着手进行清算。根据解除函内容及双方后续行为，应确认双方认可该解除函，即双方实际变更了原数据中心承包合同中关于工程款支付条件、时间等相关约定，确认对未完工程进行据实结算。中煤正辰公司主张汇天网络公司支付欠付工程款及利息。因双方在合同解除后未作结算，该主张应以就实际完工工程量所作鉴定意见为准。关于合同解除原因，双方存在争议：中煤正辰公司主张合同解除原因为涉案工程性质变更等；汇天网络公司则主张系中煤正辰公司施工延误所致。根据汇天网络

中煤正辰公司、汇天网络公司均对健康港承包合同的签订及履行不持异议，且中煤正辰公司向监理公司提交的《工程款支付申请表》显示中煤正辰公司已完成健康港项目相关施工工作，故根据相关合同签订、履行情况及双方庭审陈述，本院确认健康港项目已经实际并入数据中心项目。双方对于以数据中心承包合同为依据确认争议工程量及工程造价均不持异议，本院认可。双方在数据中心承包合同中对工程款支付作出明确约定，双方均应依约履行。涉案项目施工中，汇天网络公司向中煤正辰公司发出解除函。解除函明确：双方及监理单位就中煤已施工的工程进行盘点并进行书面确认，汇天将依据合同、图纸、其他的基数文件以及确认的工程量着手进行清算。根据解除函内容及

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2016）京03民初101号原告（反诉被告）：北京中煤正辰建设有限公司，住所地北京市昌平区东小口镇中滩村388号。法定代表人：任善传，总经理。委托诉讼代理人：王洪林，北京市中凯律师事务所律师。委托诉讼代理人：李吉民，男，1972年11月16日出生，汉族，北京中煤正辰建设有限公司项目经理，户籍地山东省巨野县。被告（反诉原告）：汇天网络科技有限公司，住所地北京……