装饰装修合同纠纷 （2016）豫08民终1405号

2011年8月29日双方签订的《建筑装修工程施工合同》系其真实意思表示，符合有关法律规定，合法有效。在施工中，由于被告变更和增加施工项目和被告对门厅的部分方案不能确定，导致工期延长。2013年4月18日，原告提出除门厅的部分工程外进行验收，2013年4月19日被告接收了原告的验收报告，28日内仍不进行验收，视为验收合格。被告的行为构成违约，应当承担违约责任。故原告要求被告支付工程款及赔偿损失的诉讼请求，该院予以支持，原告要求被告赔偿损失即利息应按约定时间开始计算。原告要求被告赔偿脚手架损失264429.60元及利息超出部分，证据不力，不予支持。被告经该院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响该院依据查明的事实依法裁判。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定。原审法院判决：一、被告修武县东方太极酒店有限公司于判决生效后十日内支付原告合肥达美建筑装饰工程有限责任公司工程款505103

2011年8月29日双方签订的《建筑装修工程施工合同》系其真实意思表示，符合有关法律规定，合法有效。在施工中，由于被告变更和增加施工项目和被告对门厅的部分方案不能确定，导致工期延长。2013年4月18日，原告提出除门厅的部分工程外进行验收，2013年4月19日被告接收了原告的验收报告，28日内仍不进行验收，视为验收合格。被告的行为构成违约，应当承担违约责任。故原告要求被告支付工程款及赔偿损失的诉讼请求，该院予以支持，原告要求被告赔偿损失即利息应按约定时间开始计算。原告要求被告赔偿脚手架损失264429.60元及利息超出部分，证据不力，不予支持。被告经该院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫08民终1405号上诉人（原审被告）修武县东方太极文化园有限公司（原修武县东方太极酒店有限公司），住所地修武县丰收路中段路南。现办公地点焦作市山阳区人民大道与焦东路交叉口西北角宏业商务中心二楼10-11号。法定代表人李坚，该公司总经理。委托代理人郭顺利，该公司办公室主任。委托代理人马继海，河南大启律师事务所律师。被上诉人（原审原告）合肥达美建……