建设工程施工合同纠纷 （2017）豫15民终186号

本案是因建设工程施工合同产生的纠纷，原告与被告签订的《信阳市京博苑城市电网安装工程合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规，本院予以确认。原告按照该合同约定支付了首批工程款，被告却迟迟未达到相应工程进度。后双方经协商签订《补充协议》，增加工程款，并将工程竣工日期延长至2015年9月10日，被告仍未按照约定时间完工。期间原告多次发函催促被告尽快施工，后于2015年11月19日发函要求解除双方签订的合同及补充协议，且要求被告将首批工程款全额退还，被告于2015年11月27日回函称同意解除合同，但是退回首批工程款时应扣除其已完成工程量168270元。故关于解除双方签订的《信阳市京博苑城市电网安装工程合同》双方均已认可，本院予以确认。至于《补充协议》虽然是对原合同的部分修改，但同时对原合同相应约定进行了解整亦应作为主合同的一部分予以确认。关于原告要求退还予付工程款问题。因双方均同意解除合同，那么对被告已完成工程应予以结算，原告未提供具体计算依据，本案按被告自认的工程量予确定即被告方应返还原告款为288000168270=119730元。关于原告诉请的违约金，罚款及实际损失（即其诉请3、4

本案是因建设工程施工合同产生的纠纷，原告与被告签订的《信阳市京博苑城市电网安装工程合同》系双方真实意思表示，且内容不违反法律法规，本院予以确认。原告按照该合同约定支付了首批工程款，被告却迟迟未达到相应工程进度。后双方经协商签订《补充协议》，增加工程款，并将工程竣工日期延长至2015年9月10日，被告仍未按照约定时间完工。期间原告多次发函催促被告尽快施工，后于2015年11月19日发函要求解除双方签订的合同及补充协议，且要求被告将首批工程款全额退还，被告于2015年11月27日回函称同意解除合同，但是退回首批工程款时应扣除其已完成工程量168270元。故关于解除双方签订的《信阳市京博苑城市电网安

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫15民终186号上诉人(原审被告):信阳市豫南电力工程有限责任公司。（下称电力公司）法定代表人：郭亚东，该公司总经理。委托代理人谢自力，信阳市浉河区司法局民权法律事务所法律工作者。被上诉人（原审原告）:信阳市建新房地产开发有限责任公司。（下称建新公司）法定代表人：马久昌，该公司董事长。委托代理人廖娟娟，该公司副总经理。委托代理人熊庭富，河南金……