劳务合同纠纷 （2017）渝05民终3836号

依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的《劳务施工合同》及《补充协议》，约定被告金鑫建筑公司将案涉工程劳务部分发包给原告，不违反法律规定，合法有效。按照合同约定，被告应当在审核相应施工材料后次月5日内支付90%的进度款。但在2015年4月、5月原告向被告申请支付款项后，虽经催收但被告拒不支付款项，已经违反合同约定，导致合同目的不能实现，现原告要求解除该合同，金鑫建筑公司亦同意解除，予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于原告的具体损失，包括其完成的劳务费用。该劳务费用所体现的工程造价，已通过有资质的鉴定机构评估，该鉴定通过现场勘查、审核相应施工资料等，对具体工程量的计算依据充分，鉴定程序合法，对鉴定意见予以采信。故确定原告在本案中产生的工程劳务费为1556474元。因被告未支付该费用，给原告造成资金被占用的损失，原告要求从起诉之日起按银行同期贷款利率标准计算逾期付款利息，应予支持。关于被告金鑫建筑公司辩称相应的工程款项应由被告赏天赐房产开发公司

依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告签订的《劳务施工合同》及《补充协议》，约定被告金鑫建筑公司将案涉工程劳务部分发包给原告，不违反法律规定，合法有效。按照合同约定，被告应当在审核相应施工材料后次月5日内支付90%的进度款。但在2015年4月、5月原告向被告申请支付款项后，虽经催收但被告拒不支付款项，已经违反合同约定，导致合同目的不能实现，现原告要求解除该合同，金鑫建筑公司亦同意解除，予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。关于原告的具体损失，包括其完成的劳务

重庆市第五中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）渝05民终3836号上诉人（原审被告）：重庆市綦江区金鑫建筑工程有限公司，住所地重庆市綦江区文龙街道孟家院41号4幢1单元1-2，组织机构代码20345007-9。法定代表人：王翔，总经理。委托代理人：王斌杰，男，系该公司员工。委托代理人：李劲松，重庆言实律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆市綦江区建新建筑劳务有限公司，住所地重庆市綦江区三……